虚报融资

『壹』 有没有做律师的前辈，我想问一下，民事借贷的诉讼欺诈行为在司法实践中主要都有哪些表现形式啊

第一，行复为人通过伪造制证据、虚构事实或串通第三人制作虚假证明、鉴定结论等，使法院作出有利于行为人的裁判而造成他人财产的损失。例如原告伪造借条，诉请法院要求被告偿还。
第二，行为人提供的证据真实，但行为人虚构或者隐瞒部分事实，使得法院作出有利于行为人的裁决而造成他人财产损失。如原告利用被告已经偿还但未收回的借条，诉请法院要求被告偿还。
第三，原、被告双方恶意串通，提起虚假诉讼，损害第三人的利益。例如原、被告双方通过恶意诉讼，在诉讼过程中假意达成调解协议，通过执行程序强制执行被告的财产，转移被告的财产，使得第三人的债权不能实现。
第四，代理人在诉讼中的恶意行为。这种类型的民事诉讼欺诈主要有：（1）一方当事人的委托代理人与另一方当事人串通，侵害委托人的利益.（2）法人或其 他组织的法定代表人或负责人与对方当事人串通，损害单位利益。（3）集团诉讼代表人或者必要共同诉讼中部分当事人与对方串通，损害其他共同诉讼人的利益。

『贰』 标的物 虚报 实际价值

类型最简单的一点：租赁期4年/预计使用期5年>75%，融资租赁最低租赁付款额的专现值=80万*P/A（6%，4）=277.21万元借：融属资租赁固定资产 280 未确认融资费用 40（差额）贷：长期应付款-应付融资租赁款 320 还款时借：长期应付款 80 贷：银行存款 80 确认损益，也可以实际利率法先确定内含报酬率 280=80*P/A(IRR,4),查表可以计算我用EXCEL表算出来如下: 1 2 3 4 A 内含报酬率 5.56% 每期还款 未确认融资费用（B4*A2) 归还本金(1-2) 剩余本金(4-3) B 280.00 C 80.00 15.58 64.42 215.58 D 80.00 11.99 68.01 147.57 E 80.00 8.21 71.79 75.78 F 80.00 4.22 75.78 -0.00 每期确认：借：管理费用 15.58/11.99/8.21/4.22 贷：未确认融资费用

『叁』 股票开户一般都到哪找客户经理，能不能虚报资金

中国的证券公司客户经理是指接受证券公司的聘用，从事客户招揽和客户服务等活动的证券公司营销人员（业内自称金融业农民工）。
其主要职能是开发和招揽客户、向客户进行理财产品销售等，可以根据证券公司的授权从事下列部分或者全部活动：
（一）向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况；
（二）向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；
（三）向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定；
（四）向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息；
（五）向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；
（六）法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。
不得有下列行为：
（一）替客户办理账户开立、注销、转移，证券认购、交易或者资金存取、划转、查询等事宜；
（二）提供、传播虚假或者误导客户的信息，或者诱使客户进行不必要的证券买卖；
（三）与客户约定分享投资收益，对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺；
（四）采取贬低竞争对手、进入竞争对手营业场所劝导客户等不正当手段招揽客户；
（五）泄漏客户的商业秘密或者个人隐私；
（六）为客户之间的融资提供中介、担保或者其他便利；
（七）为客户提供非法的服务场所或者交易设施，或者通过互联网络、新闻媒体从事客户招揽和客户服务等活动；
（八）委托他人代理其从事客户招揽和客户服务等活动；
（九）损害客户合法权益或者扰乱市场秩序的其他行为。

『肆』 民间借贷纠纷案件增多的主要原因有哪些

1.诚信缺失。
诚信缺失是民间借贷纠纷产生的最主要原因。诚信缺失回在借贷中的主要体现是答：一是借款之前就已经明知自己没有偿还能力，但虚报自己的经济能力，达到借款目的;二是借款人不按照借款用途使用借款，而是转借他人或用以高风险投资如炒股、博彩、或赌博;三是为了骗取出借人的借款，订立自己无法按期履行归还义务的还款期限;四是到期不还故意拖欠。
2.还款能力丧失。
这是民间借贷纠纷产生的又一主要原因。特别是在金融风暴或经济危机时期，相当普遍的借款人向民间大量融资投向比较大的项目，如采矿、地产、船舶运输等，一旦大经济形势变化，资金链断裂，风险大幅度上升，还款能力逐步丧失。
3. 出借人追逐高额利润。
出借人只考虑以远远高于同期银行存款的利息的方式来收取高额的利润，没有考虑借款人的偿还能力，导致本金及利息都得不到受偿。
4.没有担保与抵押。
没有相应的担保或抵押，使借款人还款没有保证。
5.借款文书不规范。
借款文书不规范或干脆没有，导致文义含糊、不确切，利息约定不明确，借贷双方名字书写不规范，借条不是借款人本人亲自书写，还有碍于双方友好关系，干脆没有任何文书，借款事实存在与否都很难证明。

『伍』 听说邳州海荧热电公司要从民间融资 息是6% 是真是假 是不是非法集资 请知道的老乡说一下！谢谢谢谢！！

关于承接邳州海荧热电厂工程的经过
1.2010年5月25日由邳州市海荧热电有限公司总经理苏辉的朋友卫展荣与陈网兴在徐州西安北路见面。
2.介绍人卫说：本工程是前任遗留下来的半辣子工程，需要垫资到7月底。工程建设用的三大材，钢材，水泥，石料由开发区提供，卫问陈是否有资质承接这项工程，然后陈通知了中海的老徐，徐同意出具中海的资质复印件。并提供了法人委托书和介绍信。
3.5月26日，由卫引荐陈到徐州木子投资公司苏辉门下。陈与苏洽谈后，苏辉将陈带到邳州市发改委刘广贤主任处，称此项工程是政府+大重点工程之一，陈听后表示承接此项工程，并在苏辉等人的催促下于当天签下了由中海公司总承包为1.5亿工程量的承包意向协议书。
4． 2010年6月1日苏通知陈来徐州参加由西安大唐电力设计院组织专家来确认以前留下的基础是否可以继续施工的鉴定会，当天通过专家鉴定：烟囱目测质量较差，钢筋锈迹严重，混凝土需打掉，钢筋需采取植筋补强措施。主厂房的柱钢筋生锈，需要进行除锈处理，柱钢筋需重新核算一下，强度达不到就须重新进行植筋处理。冷却塔桩基工程已完成，必须按新图纸进行施工，预制柱可以按原图纸进行施工。李院长表示设计院将在一星期内将全部图纸（包括目前需修改的部分图纸）交付给邳州海荧热电厂。但业主必须将设计费交到设计院。
5.2010年6月9日，苏通知陈来徐州签订关于热电工程的施工合同，陈购买了江苏省建筑施工的合同文本，结果甲方不同意采纳此合同文本而另由何付兵起草合同，当时陈看完何起草的合同内容存在疑问，并主观要求修改，苏，何说此合同为了应付市政府，必须于当天交给市政府备案，合同中未注明之处可在以后再签补充协议，一样具有法律效益。陈听后就在邳州华联大超市旁边的一辆汽车（苏BXG-202）的后箱盖上签下了现在甲方手里存在的合同，苏、何签完后并表示开工时一定可以修改。
6.2010年6月19日陈接到苏通知，开始将施工队，部分设备进驻了现场。
7.2010年6月21日开始对工地除草，平整场地，搭建临时设施。
8．2010年6月27日市委领导，参加了邳州海荧热电厂开工典礼。
9.自2010年6月28日起，由陈与材料供应商，工程队相继签订了供货，施工合同。并由陈领导开始对海荧热电工程开始正式施工。
10.施工至2010年11月30日，陈因身体状况不佳以及以下一些原因陈表示不能再继续施工下去：
（1）甲方对乙方提出的施工方案拒不接受：道路施工方案，乙方本着文明施工的原则，需要从道路施工开始，甲方不与采纳；烟囱处理方案：烟囱原有筒身2.98米下降至高出地面50cm，因不采纳乙方意见，甲方采用机械破碎而导致烟囱钢筋弯曲，损坏，耽误工期46天，甲方非要自己请第三方施工。冷却塔基础需要下降10cm，由于甲方私自请其他工程队施工导致耽误工期28天。这本身已经违背了由乙方总承包的原则。
（2）施工图纸迟迟不能及时到位。乙方收到甲方的第一份新施工图纸是在2010年7月12日，施工过程中缺少图纸到2010年11月30日为止还差67份（另有缺少图纸的明细）。
（3）大型压力容器设备甲方承诺在2010年11月15日前进场安装，结果到目前尚未进场。对主厂房的施工工期带来延误。严重影响施工进度，并造成我施工方发生窝工。
（4）根据陈网兴了解甲方的后备建设资金缺乏。甲方利用土地抵押贷款的款项并未落实，在农村商业银行的3千万贷款也是子虚乌有，在国内融资的6千万也未看到到账，由孙董事长在日本引进的一亿资金也是无稽之谈。甲方还多次向陈网兴承诺：资金没有问题，北京引进的资金可以达到95%以上，你放心大胆的干，等资金一到位你老陈就不要你垫资了，还可以给预付款。现在看来是在欺骗我施工方。
（5）甲方缺乏诚信：原先约定合同中未注明的内容及原合同中需要修改的内容甲方一直拖延不与修改，直至现在不同意签注补充协议。现在看来又是在欺骗我施工方。
（6）工程进展到如此程度，乙方没有看到甲方有一件设备到场，甲方确实不像在建造电厂的样子。现在看来又是在忽悠、欺骗我施工方。
（7）在拟定合同时甲方承诺有52km的暖气管道、24km的回水管道均由乙方总承包施工，结果到现场后发现已经铺设完毕，导致乙方与管道供货商的合作协议失效，造成一定经济损失，甲方此行为纯属是虚报工程量蒙骗乙方的行为。
根据《经济合同法》互不欺骗的原则，乙方可视他们手中的合同无效。
锅炉装置的外表除锈，油漆本应是乙方负责实施，结果也由甲方转包给其他队伍施工，这又一此违背了乙方总承包的原则。
按合同约定甲方除供发电机，汽轮机，锅炉外，其余设备和材料均应由乙方负责采购。并承诺保证施工单位的工程总量满足1.2亿人民币。施工单位方可垫资3000万元人民币。结果现在发现大部分材料和设备由甲方在采购，那么1.2亿人民币的工程总量从何而来？没有1.2亿人民币的工程总量，我施工方凭什么要垫资3000万元人民币。
（8）工地上不时就有一辆面包车带来一批不带安全帽的老太，老头，每天都有二十几人在工地转悠，对此我们乙方表示是极大的安全隐患，万一造成伤害我们乙方承担不起。
综上所述陈表示只能停止施工。
11.截止2010年11月20日，我施工单位已经完成以下工程量：
（1）烟囱：2010年10月4日主体完工，比原计划提前26天。
（2）冷却塔已完成60%以上。
（3）干煤棚，灰库，主厂房已完成50%。
据我施工单位预算目前已完成1200万人民币左右工程量，亦可请权威部门进行鉴定。而甲方实际付给乙方的工程款是300万元人民币。
12.根据陈网兴与孙董事长私下达成的协议，由陈全权负责为热电厂工程融资，故陈离开工地去了上海。陈在上海期间甲方背着陈将工程转包给其他人和单位，并重新签订了施工合同。还造谣说陈现在已经在逃，已被公安部门通辑。这分明是在造谣惑众，搬弄是非，蛊惑人心。在上海工作期间陈因劳累过度导致右眼视网膜脱落，经治疗后（还没有痊愈），现陈已回到工地，大致了解了情况是：现甲方表示不理会乙方所欠债务（农民工工资，管理人员工资，材料款），声称要另立项目部。将中海公司成立的项目部废除。
13.现在我施工单位要求甲方必须全额支付农民工工资，管理人员工资及部分材料款项。

北京中海公司海荧热电厂项目部
2011年1月13日

『陆』 迪士尼被前员工指虚报财务收入，许多企业为什么会“打肿脸充胖子”

迪士尼造假目前只是一个风波，并没有详实的证据。在美国财务造假可是一个得不偿失的事情。美国股市对上市公司出现造假行为，处罚的是非常严厉的。有人说他们的处罚力度是超乎了市场想象之外的。比如说，2012年的萨班斯法案规定，违反了财务编制报告的，最高可处500万美元或20年的监禁。而证券欺诈罪的最高年限可以高达25年。

许多企业的打肿脸充胖子，无非是利益的需求。靠这种虚假的包装，吸取资金，获得投资或者合作。但是这个中间不乏一些恶意的人，就是利用一些漏洞，为自己谋取高额的利益。

『柒』 创业公司虚报融资额，这样真的好吗

took the little pig LuLu to the.

『捌』 为什么现在流行虚报融资金额，这样做有什么坏处

你看我们都融到这么多资金了，说明我们的项目还是有实力的，那些观望者是时候出手了。

『玖』 合伙成立公司，我为技术入股，另一个股东为出资方，虚报注册资本100万，实际投资不足50万，导致公司

直接去工商部门就可以了。